Son Dakika Ankara Haberleri

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Fri, 21 Aug 2026 00:00:00 +0300

ITRİ-Beşevler Yerleşkelerinde Boya ve Çeşitli Tadilat Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1511672

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Yücetepe Mahallesi 85.Cadde 8 YENİMAHALLE/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03125460218
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	08.09.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	REKTÖRLÜK BİNASI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	ITRİ-Beşevler Yerleşkelerinde Boya ve Çeşitli Tadilat Yapılması İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	İNŞAAT İMALAT KALEMLERİ 8 KALEM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	ITRİ ve Beşevler Yerleşkesi Yenimahalle/ANKARA
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 55 (ElliBeş) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ III.GRUP: BİNA İŞLERİ

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 +0300

2026-2027 SEZONU KIŞLIK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE İŞ KIYAFETİ MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1530099

1- İdarenin
1.1. Adı	:	METROPOL İMAR İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Yukarı Ayrancı Mahallesi Şair Baki Sk. No 17 ÇANKAYA/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03124407560
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	10.09.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	METROPOL İMAR A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	2026-2027 SEZONU KIŞLIK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE İŞ KIYAFETİ MAL ALIMI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	4 Kısım 15 Kalem Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Kıyafeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Ankara İli Sınırları İçerisinde İdarenin belirleyeceği yere teslim edilecektir.
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Teslim Süresi tüm kısımlar için 45 gündür
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim/İmalat kapasitesine ilişkin düzenleme :
Özel imalat gerektiren sadece B.Kısmı(VÜCUT KORUYUCULARI) için kapasite raporu kabul edilecektir. B.Kısmı imalatı branşında yıllık üretim kapasitesi 58.400 parça üründen az olmayacaktır.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Numune Görüldü Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yapılan her türlü giyim malzemesi imalatı, satışı ve üretimi işi yapılması, kişisel koruyucu donanım ve iş güvenliği malzemeleri temin işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 +0300

Ankara Şeker Fabrikası Nizamiye Binaları, Giriş Kemerileri, Güvenlik Kulübesi, Ekolojik Market yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1544162

1- İdarenin
1.1. Adı	:	TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Mithatpaşa Caddesi No:14 06100 Yenişehir ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03124585500
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	08.09.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 3. Kat Toplantı Salonu Mithatpaşa Cad. No:14 Yenişehir ANKARA

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Ankara Şeker Fabrikası Nizamiye Binaları, Giriş Kemerileri, Güvenlik Kulübesi, Ekolojik Market
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	3 Adet Nizamiye Binası, 1 Adet Güvenlik Kulübesi, 2 Adet Giriş Kemeri, 1 Adet Ekolojik Market Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Ankara Şeker Fabrikası Etimesgut ANKARA
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 80 (Seksen) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (B) Üstyapı (Bina) III. Grup (Bina) işler benzer iş olarak kabul edilecektir

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 +0300

Örnek No:54*
T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2026/23135 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/23135 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

(İİK m.114/4)

ORİJİNAL TONER SATIN ALINACAKTIR

Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 +0300

Teşekkülümüz Merkez ve Taşra Teşkilatı Birimlerinde Kullanılmak Üzere Yönetilebilir Kat Yazıcıları İçin Orijinal Toner Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1495592

1- İdarenin
1.1. Adı	:	TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 12 PK:06100 Balgat ÇANKAYA/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	0312 203 8814- 203 8499
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	10.09.2026 - 14:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat:15 Oda No: 89 Balgat Çankaya/ANKARA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Teşekkülümüz Merkez ve Taşra Teşkilatı Birimlerinde Kullanılmak Üzere Yönetilebilir Kat Yazıcıları İçin Orijinal Toner Alımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1.434 adet toner alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Yüklenici, Teknik Şartname Ek-2'de yer alan "TEİAŞ Toner Dağıtım Listesi''nde belirtilen adreslere ürünlerin dağıtımını yapacaktır.
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yüklenici, Teknik Şartnamenin 5’inci maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 6 hafta içerisinde, tonerleri Teknik Şartname Ek-2'de yer alan "TEİAŞ Toner Dağıtım Listesi"nde belirtilen adreslere teslim edecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:
İmalat Yeterlik Belgesi
İmalatçı Belgesi
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Yerli malı belgesi veya Teknolojik ürün deneyim belgesi
Yetkili Satıcı Belgesi
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ EMEKLİLER LOKAL BİNASI YAPIM İŞİ

Mon, 17 Aug 2026 00:00:00 +0300

BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ EMEKLİLER LOKAL BİNASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1531895
1- İdarenin
1.1. Adı : BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi : KURTULUS MAHALLESI MİLLİ EGEMENLİK CAD NO:49/1 06730 BEYPAZARI/ANKARA
1.3. Telefon numarası : 3127622510
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati : 02.09.2026 - 14:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : BEYPAZARI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı : BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ EMEKLİLER LOKAL BİNASI YAPIM İŞİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı :
174 M2 HAFİF ÇELİK BİNA YAPILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : BEYPAZARI MERKEZ
3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) ÜST YAPI (BİNA GRUBU) İŞLERDEN III.GRUPTAKİ İŞLER BENZER İŞLERE DENK SAYILACAKTIR.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

Sat, 15 Aug 2026 00:00:00 +0300

Oracle İş Zekası İleri Raporlama Sistemi, Veri Entegrasyonu (ODI) ve Kullanıcı Yönetim Uygulamasının Bakımı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1510061

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI DANIŞMANLIK VE MALZEME ALIMLARI MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No: 166 ÇANKAYA/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03122955444
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	21.09.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7.km No:166 Çankaya/ANKARA

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı	:	Oracle İş Zekası İleri Raporlama Sistemi, Veri Entegrasyonu (ODI) ve Kullanıcı Yönetim Uygulamasının Bakımı Hizmet Alımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1 Adet "Oracle İş Zekası İleri Raporlama Sistemi, Veri Entegrasyonu (ODI) ve Kullanıcı Yönetim Uygulamasının Bakımı" hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	EÜAŞ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çankaya / ANKARA
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Kamu Bilişim Yetki Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Oracle Analytics Server (OAS) ve/veya Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) platformları ile Oracle Data Integrator (ODI) platformuna yönelik bakım, destek, geliştirme veya entegrasyon ile bu platformlarla entegre çalışan kullanıcı yönetimi, kimlik doğrulama ve yetkilendirme uygulamalarına yönelik bakım, destek, geliştirme veya entegrasyonların birlikte gerçekleştirilmiş olması benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler /0,87
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

T.C. ANKARA 8. GENEL İCRA DAİRESİ

Sat, 15 Aug 2026 00:00:00 +0300

Örnek No:54*
T.C.
ANKARA
8. GENEL İCRA DAİRESİ
2026/226 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/226 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

(İİK m.114/4)

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 +0300

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ)

İHALE İLANI

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Ankara İli Çankaya İlçesi Söğütözü Mahallesi Ticaret Bakanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1499813

1- İdarenin
1.1. Adı	:	TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent - ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03125652000
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	08.09.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Toplantı Salonu

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Ankara İli Çankaya İlçesi Söğütözü Mahallesi Ticaret Bakanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet 7.223,32 m2 İnşaat Alanına Sahip Kreş ve Gündüz Bakımevi Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Ankara
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi (YAMBİS)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan "B/III grubu işler" benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 +0300

TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA OLAN 346 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN TAŞIMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1452258

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAYMANA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	YENI MAHALLE ANKARA CADDESI 7 HAYMANA/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03126582457
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	04.09.2026 – 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı	:	TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA OLAN 346 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN TAŞIMA İŞİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Ankara ili Haymana ilçesinde bulunan taşımalı eğitim kapsamındaki ilköğretim/ortaöğretim öğrencilerinin taşıma merkezi okullara 39 araç ile180 iş günü taşınması hizmet alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihinden itibaren 180(YüzSeksen) gündür
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
a) Kamuda yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi.
b) Özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi.
c) Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü personel taşıma işi.
d) Hasta taşıma hizmet alımı işi.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri/0,78
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

AKPINAR PİG İSTASYONU REHABİLİTASYONU

Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 +0300

Akpınar Pig İstasyonu Rehabilitasyonu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1407327

1- İdarenin
1.1. Adı	:	BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL GAZ İLETİM I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Eskişehir yolu 23. Km Yapracık PK:06790 Etimesgut/ANKARA ETİMESGUT/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03122973717
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	18.08.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Doğal Gaz İletim 1. Bölge Müdürlüğü Yapracık ANKARA

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Akpınar Pig İstasyonu Rehabilitasyonu
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Akpınar Pig İstasyonunda subasman perdesi ve ihata duvarı imalatı, zemin betonlanması ve atık malzemelerin bertarafı işlerinden oluşur. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Akpınar Pig İstasyonu/Çorum
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

19/06/2018 tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" ekinde yer alan Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi'nin (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ başlığı altında yer alan III. GRUP: BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

F5 YÜK DENGELEME YAZILIMI (LOAD BALANCER, WEB FİREWALL, L7 DDOS, BOTNET) LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 +0300

F5 Yük Dengeleme Yazılımı (Load Balancer, Web Firewall, L7 DDOS, Botnet) Lisansı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1454852

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Beştepe Mahallesi Söğütözü caddesi 8/1 Yenimahalle /ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03122963506
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1.Tarih ve Saati	:	03.09.2026 - 10:30
2.2.Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Z.Kat, (Oda No:Z312) Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 - Yenimahalle / ANKARA

3- İhale konusu mal alımının

3.1.Adı	:	F5 Yük Dengeleme Yazılımı (Load Balancer, Web Firewall, L7 DDOS, Botnet) Lisansı
3.2.Niteliği, türü ve miktarı	:	1 Adet, 3 Yıllık, F5 Yük Dengeleme Yazılımı (Load Balancer, Web Firewall, L7 DDOS, Botnet) Lisans Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3.Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Orman Genel Müdürlüğü / Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
3.4.Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ürünler tam ve eksiksiz olarak İdare'ye teslim edilecektir.
3.5.İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7'nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
Kamu Bilişim Yetki Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

4 KISIM BİYOMEDİKAL CİHAZ ALIM İŞİ İHALESİ

Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 +0300

4 KISIM BİYOMEDİKAL CİHAZ ALIM İŞİ İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1344455

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
1.2. Adresi	:	Gökçek 250. Cad. 2/A SİNCAN/ANKARA SİNCAN/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	0312 272 62 40
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	01.09.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi - Gökçek Mah. 250 Cad. 2/A Sincan/ANKARA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	4 KISIM BİYOMEDİKAL CİHAZ ALIM İŞİ İHALESİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	4 Kısım Biyomedikal Cihaz Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyomedikal Depo Birimi
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşme imzalanmasını müteakiben 10 (on) gün içerisinde başlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren, idarenin yazılı veya sözlü taleplerine istinaden 31.12.2026 tarihine kadar Biyomedikal Depo Birimine teslim edilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	sözleşme imzalanmasına müteakiben 10 gün içerisinde başlanır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Katalog
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

4.3.3. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.

4.3.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

ISO SERTİFİKASI
İMALATA YETERLİLİK BELGESİ
KALİBRASYON VEYA KALİTE KONTROL SERTİFİKASI
LİSTE
ORİJİNAL İNGİLİZCE VE TÜRKÇE DOKÜMANLAR
TEK TEMSİLCİ BELGESİ
TEKNİK SERVİS YETERLİLİK BELGESİ
TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Deney ve Test Raporları
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
TÜBİTAK RAPORU
ULUSLARARASI STANDARTLAR
YERLİ MALI BELGESİ
YETERLİLİK BELGESİ VEYA UYGUNLUK BELGESİ

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü biyomedikal cihaz, yedek parça ve/veya sarf malzeme alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

VİDEO KONFERANS CİHAZI, KAMERA VE BİLEŞENLERİ MUHTELİF DONANIMI SATIN ALINACAKTIR

Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0300

Video Konferans Cihazı, Kamera ve Bileşenleri Muhtelif Donanımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1436299

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Beştepe Mahallesi Söğütözü caddesi 8/1 Yenimahalle /ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03122963506
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	26.08.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Z.Kat, (Oda No:Z312) Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 - Yenimahalle / ANKARA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Video Konferans Cihazı, Kamera ve Bileşenleri Muhtelif Donanımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1 Adet, Video Konferans Cihazı, Kamera ve Bileşenleri Muhtelif Donanım Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Orman Genel Müdürlüğü / Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşme imzalanmasından itibaren 90 (doksan) gün içerisinde video konferans cihazları ve tüm bileşenleri tam ve eksiksiz olarak İdare'ye teslim edilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

Kamu Bilişim Yetki Belgesi
Teklif edilen cihazların, marka ve model bilgilerini içeren belge.
Yetki Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

KARACAKAYA MAHALLESİ 62200 ADA YANI PARK YAPIM İŞİ

Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0300

İHALE İLAN METNİ

Karacakaya Mahallesi 62200 Ada Yanı Park Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1406246

1- İdarenin
1.1. Adı	:	YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Yakacık Mahallesi 3585.Cadde No:11 YENİMAHALLE/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	0312 397 67 34
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	21.08.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Karacakaya Mahallesi 62200 Ada Yanı Park Yapım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Karacakaya Mahallesi 62200 Ada Yanı Park Yapım İşi (1 Adet Park yapımı, İnşaat, Bitkisel, Peyzaj, Elektrik, ve Sulama Tesisatları İmalatları) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Karacakaya Mahallesi 62200-62217-62218 Adalar Arası Park Alanı
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A-XVIII. Grup İşler
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
Elektrik Teknikeri Harita Teknikeri İnşaat Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Şantiye Şefi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (Yüz Seksen) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

İLAN T.C. ANKARA 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0300

ESAS NO : 2025/606 Esas
DAVALI : 1- CELAL ÖZASLAN-10897873182- Kuşcağız Mahallesi Gazaller Caddesi No: 87/10 Keçiören/ ANKARA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
"Kuşcağız Mahallesi, Gazeller Caddesi No: 87/10 Keçiören/Ankara" adresinde kendisine ulaşılamayan davalı Celal ÖZASLAN'nın tebliğe elverişli başka bir adresinin tespit edilememiş olması sebebiyle gerekçeli kararın kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,
Gerekli kararda özetle;
HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜNE; dava konusu Ankara İli, Keçiören İlçesi, Atapark Mahallesi, 31095 Ada, 2 Parselde kayıtlı 12 nolu bağımsız bölümü Ayşe Filiz Özbayram ve Nurten Özbayram adına kayıtlı tapusunun iptali ile davacı 20525785824 TC nolu Ergül KOÇ adına Tapuya Kayıt ve Tesciline,
2-Davacı tarafından depo edilen 190.026,00 TL'nin karar kesinleştiğinde arsa maliklerine ödenmesine,
3-Davacı vekili tarafından fazladan yaptırılan bedelin karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
4-Alınması gereken 5.464,80-TL karar ve ilam harcının davalı Celal Özaslan ve Sebahat Özaslan'dan alınarak hazineye gelir kaydına,
5-Davacı gider avansından kullanmayan kısmının HMK'nun 333/1.maddesi uyarınca davacı tarafa iadesine,
6-Davacı tarafından yapılan 84.119,60-TL yargılama masrafının davalılar Celal Özaslan ve Sebahat Özaslan'dan alınarak davacıya verilmesine,
7-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdir olunan 22.500,00-TL vekalet ücretinin davalılar Celal Özaslan ve Sebahat Özaslan'dan alınarak davacıya verilmesine,
Dair, davacı asil, davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer Mahkemesine verilecek usulüne uygun istinaf dilekçesi ile Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesine gönderilmek üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldığı anlaşıldı.
Mahkememizden verilen 04.06.2026 tarihli gerekçeli kararın gazetede yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı gerekçeli karara karşı iki hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.22.07.2026

İLAN T.C. ANKARA 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0300

ESAS NO : 2025/606 Esas
DAVALI : 1- SEBAHAT ÖZASLAN-10858874494- Kuşcağız Mahallesi Gazaller Caddesi No: 87/10 Keçiören/ ANKARA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
"Kuşcağız Mahallesi, Gazeller Caddesi No: 87/10 Keçiören/Ankara" adresinde kendisine ulaşılamayan davalı Sebahat ÖZASLAN'nın tebliğe elverişli başka bir adresinin tespit edilememiş olması sebebiyle gerekçeli kararın kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,
Gerekçeli kararda özetle;
HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜNE; dava konusu Ankara İli, Keçiören İlçesi, Atapark Mahallesi, 31095 Ada, 2 Parselde kayıtlı 12 nolu bağımsız bölümü Ayşe Filiz Özbayram ve Nurten Özbayram adına kayıtlı tapusunun iptali ile davacı 20525785824 TC nolu Ergül KOÇ adına Tapuya Kayıt ve Tesciline,
2-Davacı tarafından depo edilen 190.026,00 TL'nin karar kesinleştiğinde arsa maliklerine ödenmesine,
3-Davacı vekili tarafından fazladan yaptırılan bedelin karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
4-Alınması gereken 5.464,80-TL karar ve ilam harcının davalı Celal Özaslan ve Sebahat Özaslan'dan alınarak hazineye gelir kaydına,
5-Davacı gider avansından kullanmayan kısmının HMK'nun 333/1.maddesi uyarınca davacı tarafa iadesine,
6-Davacı tarafından yapılan 84.119,60-TL yargılama masrafının davalılar Celal Özaslan ve Sebahat Özaslan'dan alınarak davacıya verilmesine,
7-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca takdir olunan 22.500,00-TL vekalet ücretinin davalılar Celal Özaslan ve Sebahat Özaslan'dan alınarak davacıya verilmesine,
Dair, davacı asil, davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer Mahkemesine verilecek usulüne uygun istinaf dilekçesi ile Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesine gönderilmek üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
Mahkememizden verilen 04.06.2026 tarihli gerekçeli kararın gazetede yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı gerekçeli karara karşı iki hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

YANGIN GÜVENLİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 +0300

Ankara Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yangın Güvenlik Tedbirleri Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1340823

1- İdarenin
1.1. Adı	:	AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10/A ÇANKAYA/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03127055143-03127057318
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	25.08.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

3- İhale konusu yapım işinin

3.1.Adı	:	Ankara Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yangın Güvenlik Tedbirleri Yapım İşi
3.2.Niteliği, türü ve miktarı	:	1 Adet Yangın Güvenlik Tedbirleri Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3.Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Ankara Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
3.4.Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 270 (İkiYüzYetmiş) takvim günüdür.
3.5.İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1.Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2.4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde benzer iş grupları listesi BIII grubu bina işleri bu işte benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2.Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler,EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0300

İ L A N
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ULUCANLAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine bağlı aşağıda kayıtlı sicil numarası yazılı iş yerleri ve işverenlerine 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca icra takibine geçilmiş olup adlarına ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, İşsizlik Primi sigortası primi, idari para cezası ve damga vergisi teferruatının türü ait olduğu yıl ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 101. Maddesi, 101. Maddenin birinci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentlerine göre adreslerinin yetersiz, tespit edilememesi ve gönderilen ödeme emirlerinin adresin yanlış veya değişmiş olmasından dolayı işverenlere/iş yerlerine tebliğ edilememiştir. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun 105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri, aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayılacaktır. Borca itiraz durumunda; Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine en çok 15 gün içerisinde dilekçe ile itirazın yapılması veya 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88 inci maddesi hükmüne göre Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezinin bağlı bulunduğu ilçedeki yetkili İş Mahkemesine en çok 15 gün içerisinde başvurulması gerekmekte olup İş Mahkemesine başvurulması durumunda alacağın takip ve tahsilinin durdurulmayacağı ilan olunur. (213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2024/12 SAYILI GENELGESİNE İSTİNADEN İLAN LİSTESİ DÜZENLENMİŞTİR.)
Sıra No	Borçlunun Adı Soyadı/ Ünvanı	T.C.Kimlik No / Vergi No	Takip No	İşyeri Sicil /Kimlik Numarası	Borcun Türü	Borcun Dönemi	BORÇ MİKTARI (TL)
1	GALATA ASM ÖZEL SAĞLIK DANIŞMANLIK TEMİZLİK LİMİTED ŞİRKETİ	3880717403	2026/16723	2 7820 02 02 1213012 006 07-95 000 033	Prim	2022/12	₺ 459.281,01
2	GALATA ASM ÖZEL SAĞLIK DANIŞMANLIK TEMİZLİK LİMİTED ŞİRKETİ	3880717403	2026/16724	2 7820 02 02 1213012 006 07-95 000 033	İşsizlik Primi	2022/12	₺ 34.714,93
3	GALATA ASM ÖZEL SAĞLIK DANIŞMANLIK TEMİZLİK LİMİTED ŞİRKETİ / UKTAM ZHALIMOV - ŞİRKET MÜDÜRÜ	994*****96	2026/16723	2 7820 02 02 1213012 006 07-95 000 033	Prim	2022/12	₺ 459.281,01
4	GALATA ASM ÖZEL SAĞLIK DANIŞMANLIK TEMİZLİK LİMİTED ŞİRKETİ / UKTAM ZHALIMOV - ŞİRKET MÜDÜRÜ	994*****96	2026/16724	2 7820 02 02 1213012 006 07-95 000 033	İşsizlik Primi	2022/12	₺ 34.714,93
5	REŞİTOĞULLARI YAPI MİMARLIK MÜTEAHHİTLLİK GIDA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	7340732280	2025/29583	4 4100 02 02 1275966 006 24-96 000 034	Prim	2022/01 ila 2025/03	₺ 1.265.691,16
6	REŞİTOĞULLARI YAPI MİMARLIK MÜTEAHHİTLLİK GIDA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	7340732280	2025/29584	4 4100 02 02 1275966 006 24-96 000 034	İşsizlik Primi	2022/01 ila 2025/03	₺ 110.584,41
7	REŞİTOĞULLARI YAPI MİMARLIK MÜTEAHHİTLLİK GIDA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / MUSA YALÇIN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	54904615464	2025/29583	4 4100 02 02 1275966 006 24-96 000 034	Prim	2022/01 ila 2025/03	₺ 1.265.691,16
8	REŞİTOĞULLARI YAPI MİMARLIK MÜTEAHHİTLLİK GIDA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / MUSA YALÇIN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	54904615464	2025/29584	4 4100 02 02 1275966 006 24-96 000 034	İşsizlik Primi	2022/01 ila 2025/03	₺ 110.584,41
9	ÇAĞLAR KARADAĞ	46660415822	2026/15843	2 5630 02 02 1222406 006 07-80 000 033	Prim	2024/01 ila 2025/01	₺ 346.612,11
10	ÇAĞLAR KARADAĞ	46660415822	2026/15844	2 5630 02 02 1222406 006 07-80 000 033	İşsizlik Primi	2024/01 ila 2025/01	₺ 30.254,10
11	DEFNEM OKUL PERSONEL HİZMETLERİ TEMİZLİK KIRTASİYE SANAYİ VELİMİTED ŞİRKETİ	2721197928	2026/13003	2 4752 02 02 1400268 006 07-44 000 033	Prim	2025/07 ila 2025/09	₺ 774.859,81
12	DEFNEM OKUL PERSONEL HİZMETLERİ TEMİZLİK KIRTASİYE SANAYİ VELİMİTED ŞİRKETİ	2721197928	2026/13004	2 4752 02 02 1400268 006 07-44 000 033	İşsizlik Primi	2025/07 ila 2025/09	₺ 61.751,20
13	DEFNEM OKUL PERSONEL HİZMETLERİ TEMİZLİK KIRTASİYE SANAYİ VELİMİTED ŞİRKETİ / MUTLU ALDIRMAZ - ŞİRKET MÜDÜRÜ	10423302230	2026/13003	2 4752 02 02 1400268 006 07-44 000 033	Prim	2025/07 ila 2025/09	₺ 774.859,81
14	DEFNEM OKUL PERSONEL HİZMETLERİ TEMİZLİK KIRTASİYE SANAYİ VELİMİTED ŞİRKETİ / MUTLU ALDIRMAZ - ŞİRKET MÜDÜRÜ	10423302230	2026/13004	2 4752 02 02 1400268 006 07-44 000 033	İşsizlik Primi	2025/07 ila 2025/09	₺ 61.751,20
15	SEZİN MÜGE ALTINPARMAK	14333559036	2026/10774	2 5611 02 02 1201536 006 07-65 000 033	İdari Para Cezası	2025/02	₺ 215.129,93
16	APOLLO BİLİŞİM YAZILIM PROJE BİLGİSAYAR LİMİTED ŞİRKETİ	14333559036	2024/30558	2 5611 02 02 1201536 006 07-65 000 033	İdari Para Cezası	2023/03	₺ 243.304,97
17	APOLLO BİLİŞİM YAZILIM PROJE BİLGİSAYAR LİMİTED ŞİRKETİ / TATIANA KOSTIUKOVA - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99039469032	2024/30558	2 5611 02 02 1201536 006 07-65 000 033	İdari Para Cezası	2023/03	₺ 243.304,97
18	BERKE-CANPROJE PETİNŞ TAAH MOB MED ELEGI TA OT SA V Tİ L Ş	1650275257	2025/30116	2 8210 02 02 1190062 006 07-37 000 033	İdari Para Cezası	2023/11	₺ 207.136,11
19	BERKE-CANPROJE PETİNŞ TAAH MOB MED ELEGI TA OT SA V Tİ L Ş - HARUN REŞİT CAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	60790170628	2025/30116	2 8210 02 02 1190062 006 07-37 000 033	İdari Para Cezası	2023/11	₺ 207.136,11
20	ÖZANKA TEMİZLİK HIRDAVAT AMBALAJ GIDA PLASTİK TİCARET SANAYİLİMİTED ŞİRKETİ	6630698102	2025/23895	2 4752 02 02 1377170 006 07-32 000 033	İdari Para Cezası	2024/08	₺ 351.067,04
21	ÖZANKA TEMİZLİK HIRDAVAT AMBALAJ GIDA PLASTİK TİCARET SANAYİLİMİTED ŞİRKETİ / TAHSİN ARDUÇ - ŞİRKET MÜDÜRÜ	62473248860	2025/23895	2 4752 02 02 1377170 006 07-32 000 033	İdari Para Cezası	2024/08	₺ 351.067,04
22	OPEN AJANSREK.ORG.TEKS.TURZ.İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	6440273180	2025/14164	2 7311 02 02 1089040 006 07-89 000 033	Prim	2024/01 ila 2024/12	₺ 1.186.520,48
23	OPEN AJANSREK.ORG.TEKS.TURZ.İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	6440273180	2025/14165	2 7311 02 02 1089040 006 07-89 000 033	İşsizlik Primi	2024/01 ila 2024/12	₺ 103.348,08
24	OPEN AJANSREK.ORG.TEKS.TURZ.İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. / CEMAL TAPAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	28543511470	2025/14164	2 7311 02 02 1089040 006 07-89 000 033	Prim	2024/01 ila 2024/12	₺ 1.186.520,48
25	OPEN AJANSREK.ORG.TEKS.TURZ.İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. / CEMAL TAPAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	28543511470	2025/14165	2 7311 02 02 1089040 006 07-89 000 033	İşsizlik Primi	2024/01 ila 2024/12	₺ 103.348,08
26	AYSUM TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	1230491846	2025/25484	2 5630 02 02 1241035 006 07-85 000 033	Prim	2025/01 ila 2025/06	₺ 2.300.556,04
27	AYSUM TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	1230491846	2025/25485	2 5630 02 02 1241035 006 07-85 000 033	İşsizlik Primi	2025/01 ila 2025/06	₺ 191.801,11
28	AYSUM TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / UFUK ERHAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	24386308598	2025/25484	2 5630 02 02 1241035 006 07-85 000 033	Prim	2025/01 ila 2025/06	₺ 2.300.556,04
29	AYSUM TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / UFUK ERHAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	24386308598	2025/25485	2 5630 02 02 1241035 006 07-85 000 033	İşsizlik Primi	2025/01 ila 2025/06	₺ 191.801,11
30	VARD GIDAEMLAK NAKLİYAT DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	9221259196	2025/12827	2 5611 02 02 1331769 006 07-27 000 033	İdari Para Cezası	2022/05	₺ 48.887,23
31	VARD GIDAEMLAK NAKLİYAT DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	9221259196	2025/12828	2 5611 02 02 1331769 006 07-27 000 033	İdari Para Cezası	2022/05	₺ 35.265,00
32	VARD GIDAEMLAK NAKLİYAT DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	9221259196	2025/12829	2 5611 02 02 1331769 006 07-27 000 033	İdari Para Cezası	2022/05	₺ 34.444,00
33	VARD GIDAEMLAK NAKLİYAT DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / AEHAB N.Y. YOUSEF - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99492518490	2025/12827	2 5611 02 02 1331769 006 07-27 000 033	İdari Para Cezası	2022/05	₺ 48.887,23
34	VARD GIDAEMLAK NAKLİYAT DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / AEHAB N.Y. YOUSEF - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99492518490	2025/12828	2 5611 02 02 1331769 006 07-27 000 033	İdari Para Cezası	2022/05	₺ 35.265,00
35	VARD GIDAEMLAK NAKLİYAT DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / AEHAB N.Y. YOUSEF - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99492518490	2025/12829	2 5611 02 02 1331769 006 07-27 000 033	İdari Para Cezası	2022/05	₺ 34.444,00
36	EM-SET ENERJİ ELEK.BOY.İM.İN.TA.İN.MA.OTNA.PE.ÜR.SAN.LTD.ŞTİ	3330724949	2025/30105	2 4755 02 02 1189120 006 07-65 000 033	İdari Para Cezası	2023/01	₺ 228.986,75
37	EM-SET ENERJİ ELEK.BOY.İM.İN.TA.İN.MA.OTNA.PE.ÜR.SAN.LTD.ŞTİ / GÖKHAN GÜNERİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ	18335428352	2025/30105	2 4755 02 02 1189120 006 07-65 000 033	İdari Para Cezası	2023/01	₺ 228.986,75
38	DKL İNŞAATMAKİNA METAL AHŞAP ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VETİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	8450314820	2023/22007	2 8001 02 02 1222223 006 07-91 000 033	Prim	2013/01 ila 2013/02	₺ 2.249.662,49
39	DKL İNŞAATMAKİNA METAL AHŞAP ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VETİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	8450314820	2023/22008	2 8001 02 02 1222223 006 07-91 000 033	İşsizlik Primi	2013/01 ila 2013/02	₺ 176.672,49
40	DEFNE GRUPPERSONEL DESTEK HİZMETLERİ TEMİZLİK KIRTASİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	2721083602	2025/16093	2 8110 02 02 1351295 006 07-56 000 033	Prim	2024/07 ila 2024/12	₺ 756.523,38
41	DEFNE GRUPPERSONEL DESTEK HİZMETLERİ TEMİZLİK KIRTASİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	2721083602	2025/16094	2 8110 02 02 1351295 006 07-56 000 033	İşsizlik Primi	2024/07 ila 2024/12	₺ 60.289,19
42	SÜVARİ PETROL PETROLVE ORMAN ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİTİC.LTD.ŞTİ.	8860376890	2024/19479	2 8622 02 02 1087257 006 07-52 000 033	Prim	2013/07 ila 2019/10	₺ 124.267,63
43	SÜVARİ PETROL PETROLVE ORMAN ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİTİC.LTD.ŞTİ. / ERDOĞAN YILMAZ - ŞİRKET MÜDÜRÜ	53053271590	2024/19479	2 8622 02 02 1087257 006 07-52 000 033	Prim	2013/07 ila 2019/10	₺ 124.267,63
44	HAKAN1 RESTORAN ET BALIKÇILIK GID.TUR.ORG.SA.VE Tİ.LTD.ŞTİ.	4540568263	2024/20064	2 5612 02 02 1199488 006 07-54 000 033	Prim	2023/07 ila 2023/12	₺ 390.082,67
45	HAKAN1 RESTORAN ET BALIKÇILIK GID.TUR.ORG.SA.VE Tİ.LTD.ŞTİ.	4540568263	2024/20065	2 5612 02 02 1199488 006 07-54 000 033	İşsizlik Primi	2023/07 ila 2023/12	₺ 35.057,69
46	HAKAN1 RESTORAN ET BALIKÇILIK GID.TUR.ORG.SA.VE Tİ.LTD.ŞTİ. / MEHMET ŞERİF YEL - ŞİRKET MÜDÜRÜ	22486199450	2024/20064	2 5612 02 02 1199488 006 07-54 000 033	Prim	2023/07 ila 2023/12	₺ 390.082,67
47	HAKAN1 RESTORAN ET BALIKÇILIK GID.TUR.ORG.SA.VE Tİ.LTD.ŞTİ. / MEHMET ŞERİF YEL - ŞİRKET MÜDÜRÜ	22486199450	2024/20065	2 5612 02 02 1199488 006 07-54 000 033	İşsizlik Primi	2023/07 ila 2023/12	₺ 35.057,69
48	STRATEJİKREKLAM ORGANİZASYON.EĞİT.DAN.PROD.YAYIN.MATBA.A.Ş.	7810491093	2026/16154	2 7311 02 02 1189129 006 21-74 000 033	Prim	2024/01 ila 2025/04	₺ 476.745,57
49	STRATEJİKREKLAM ORGANİZASYON.EĞİT.DAN.PROD.YAYIN.MATBA.A.Ş.	7810491093	2026/16155	2 7311 02 02 1189129 006 21-74 000 033	İşsizlik Primi	2024/01 ila 2025/04	₺ 41.315,66
51	STRATEJİKREKLAM ORGANİZASYON.EĞİT.DAN.PROD.YAYIN.MATBA.A.Ş. / MEHMET ONUR ÇAĞIĞAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	25960549000	2026/16154	2 7311 02 02 1189129 006 21-74 000 033	Prim	2024/01 ila 2025/04	₺ 476.745,57
51	STRATEJİKREKLAM ORGANİZASYON.EĞİT.DAN.PROD.YAYIN.MATBA.A.Ş. / MEHMET ONUR ÇAĞIĞAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	25960549000	2026/16155	2 7311 02 02 1189129 006 21-74 000 033	İşsizlik Primi	2024/01 ila 2025/04	₺ 41.315,66
52	EGEMEN MADEN VE RESTORASYON YAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.	3250564364	2019/53296	2 7010 02 02 1211749 006 07-93 000 033	Prim	2015/10 ila 2017/11	₺ 228.288,10
53	EGEMEN MADEN VE RESTORASYON YAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. / EROL GÜNDOĞAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	19744720228	2019/53296	2 7010 02 02 1211749 006 07-93 000 033	Prim	2015/10 ila 2017/11	₺ 228.288,10
54	YENİCE TURZ İNŞ VE TİCARET LTD ŞTİ	9480054184	2026/14070	2 8210 02 02 1249022 006 22-21 000 035	Prim	2023/07 ila 2024/07	₺ 241.675,00
55	YENİCE TURZ İNŞ VE TİCARET LTD ŞTİ	9480054184	2026/14071	2 8210 02 02 1249022 006 22-21 000 035	İşsizlik Primi	2023/07 ila 2024/07	₺ 35.123,00
56	YENİCE TURZ İNŞ VE TİCARET LTD ŞTİ / ERCİYAS ALTINIŞIK - ŞİRKET MÜDÜRÜ	51799438826	2026/14070	2 8210 02 02 1249022 006 22-21 000 035	Prim	2023/07 ila 2024/07	₺ 241.675,00
57	YENİCE TURZ İNŞ VE TİCARET LTD ŞTİ / ERCİYAS ALTINIŞIK - ŞİRKET MÜDÜRÜ	51799438826	2026/14071	2 8210 02 02 1249022 006 22-21 000 035	İşsizlik Primi	2023/07 ila 2024/07	₺ 35.123,00
58	BARBELLA RESTORAN HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	1421291428	2025/27671	2 5611 02 02 1305800 006 07-54 000 033	Prim	2023/01 ila 2025/07	₺ 973.322,42
59	BARBELLA RESTORAN HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	1421291428	2025/27672	2 5611 02 02 1305800 006 07-54 000 033	İşsizlik Primi	2023/01 ila 2025/07	₺ 82.248,33
60	BARBELLA RESTORAN HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	1421291428	2025/27673	2 5611 02 02 1305800 006 07-54 000 033	İdari Para Cezası	2020/08 ila 2024/07	₺ 977.639,51
61	KY LİFT ASANSÖR İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	6020505359	2019/94720	2 3320 02 02 1238219 006 07-82 000 033	Prim	2015/10 ila 2016/11	₺ 103.764,18
62	KY LİFT ASANSÖR İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	6020505359	2019/94721	2 3320 02 02 1238219 006 07-82 000 033	İşsizlik Primi	2015/10 ila 2016/11	₺ 41.254,00
63	KY LİFT ASANSÖR İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	6020505359	2019/94722	2 3320 02 02 1238219 006 07-82 000 033	Damga Vergisi	2015/10 ila 2016/11	₺ 30.542,00
64	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	5630649715	2025/28944	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	Prim	2024/10 ila 2025/08	₺ 260.447,70
65	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ	32848264344	2025/28944	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	Prim	2024/10 ila 2025/08	₺ 260.447,70
66	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	5630649715	2025/28946	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	İdari Para Cezası	2017/09 ila 2021/05	₺ 2.164.521,77
67	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ	32848264344	2025/28946	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	İdari Para Cezası	2017/09 ila 2021/05	₺ 2.164.521,77
68	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	5630649715	2025/28947	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	İdari Para Cezası	2020/03 ila 2021/05	₺ 42.994,02
69	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ	32848264344	2025/28947	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	İdari Para Cezası	2020/03 ila 2021/05	₺ 42.994,02
70	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	5630649715	2025/28948	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	İdari Para Cezası	2020/03 ila 2021/05	₺ 87.253,61
71	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ	32848264344	2025/28948	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	İdari Para Cezası	2020/03 ila 2021/05	₺ 87.253,61
72	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	5630649715	2025/28949	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	İdari Para Cezası	2020/03	₺ 221.177,76
73	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ	32848264344	2025/28949	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	İdari Para Cezası	2020/03	₺ 221.177,76
74	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	5630649715	2025/28945	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	İşsizlik Primi	2024/10 ila 2025/08	₺ 32.546,00
75	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ	32848264344	2025/28945	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	İşsizlik Primi	2024/10 ila 2025/08	₺ 32.546,00
76	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	5630649715	2025/28950	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	İdari Para Cezası	2020/03	₺ 30.125,00
77	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ	32848264344	2025/28950	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	İdari Para Cezası	2020/03	₺ 30.125,00
78	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	5630649715	2025/28951	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	İdari Para Cezası	2020/03	₺ 37.854,00
79	KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ	32848264344	2025/28951	2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033	İdari Para Cezası	2020/03	₺ 37.854,00
80	WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	8000945007	2025/28192	2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033	İdari Para Cezası	2021/09 ila 2022/12	₺ 257.061,65
81	WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED ISSE ABDULLAHI - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99037330532	2025/28192	2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033	İdari Para Cezası	2021/09 ila 2022/12	₺ 257.061,65
82	WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	8000945007	2025/28193	2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033	İdari Para Cezası	2021/09 ila 2022/12	₺ 44.161,85
83	WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED ISSE ABDULLAHI - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99037330532	2025/28193	2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033	İdari Para Cezası	2021/09 ila 2022/12	₺ 44.161,85
84	WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	8000945007	2025/28194	2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033	Prim	2019/10 ila 2022/12	₺ 75.771,90
85	WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED ISSE ABDULLAHI - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99037330532	2025/28194	2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033	Prim	2019/10 ila 2022/12	₺ 75.771,90
86	WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	8000945007	2025/28195	2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033	İdari Para Cezası	2021/09 ila 2022/12	₺ 65.092,59
87	WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED ISSE ABDULLAHI - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99037330532	2025/28195	2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033	İdari Para Cezası	2021/09 ila 2022/12	₺ 65.092,59
88	WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	8000945007	2025/28196	2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033	İşsizlik Primi	2019/10 ila 2022/12	₺ 31.254,00
89	WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED ISSE ABDULLAHI - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99037330532	2025/28196	2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033	İşsizlik Primi	2019/10 ila 2022/12	₺ 31.254,00
90	EYTUR RESTORAN TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	3830434529	2025/28971	2 5611 02 02 1245280 006 07-62 000 033	İdari Para Cezası	2018/02 ila 2020/10	₺ 217.368,16
91	EYTUR RESTORAN TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / EFE ALPAY TONGUZ - ŞİRKET MÜDÜRÜ	44273044514	2025/28971	2 5611 02 02 1245280 006 07-62 000 033	İdari Para Cezası	2018/02 ila 2020/10	₺ 217.368,16
92	EYTUR RESTORAN TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	3830434529	2025/28972	2 5611 02 02 1245280 006 07-62 000 033	İdari Para Cezası	2018/12 ila 2019/04	₺ 50.140,87
93	EYTUR RESTORAN TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / EFE ALPAY TONGUZ - ŞİRKET MÜDÜRÜ	44273044514	2025/28972	2 5611 02 02 1245280 006 07-62 000 033	İdari Para Cezası	2018/12 ila 2019/04	₺ 50.140,87
94	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	4631084424	2025/28147	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09 ila 2023/03	₺ 280.052,48
95	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED OSMAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99054019748	2025/28147	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09 ila 2023/03	₺ 280.052,48
96	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	4631084424	2025/28148	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09 ila 2023/03	₺ 31.801,68
97	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED OSMAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99054019748	2025/28148	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09 ila 2023/03	₺ 31.801,68
98	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	4631084424	2025/28149	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09 ila 2023/03	₺ 45.347,78
99	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED OSMAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99054019748	2025/28149	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09 ila 2023/03	₺ 45.347,78
100	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	4631084424	2025/28150	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09	₺ 32.357,34
101	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED OSMAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99054019748	2025/28150	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09	₺ 32.357,34
102	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	4631084424	2025/28151	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09	₺ 43.145,13
103	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED OSMAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99054019748	2025/28151	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09	₺ 43.145,13
104	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	4631084424	2025/28152	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09	₺ 32.564,00
105	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED OSMAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99054019748	2025/28152	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09	₺ 32.564,00
106	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	4631084424	2025/28153	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09	₺ 31.602,81
107	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED OSMAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99054019748	2025/28153	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09	₺ 31.602,81
108	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	4631084424	2025/28154	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09	₺ 31.573,61
109	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED OSMAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99054019748	2025/28154	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İdari Para Cezası	2021/09	₺ 31.573,61
110	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	4631084424	2025/28155	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	Prim	2021/09 ila 2023/06	₺ 129.493,17
111	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED OSMAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99054019748	2025/28155	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	Prim	2021/09 ila 2023/06	₺ 129.493,17
112	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ	4631084424	2025/28156	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İşsizlik Primi	2021/09 ila 2023/06	₺ 31.169,68
113	HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED OSMAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ	99054019748	2025/28156	2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033	İşsizlik Primi	2021/09 ila 2023/06	₺ 31.169,68

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0300

Örnek No:55*
T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2025/12688 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12688 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT MENDERES Mahalle/Köy, 452 Ada, 7 Parsel, B BLOK KAT 12 DAİRE NO 25 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu adına kayıtlı YALNIZ 1/2 HİSSESİ satışa çıkartılmış olup;Ana gayrimenkul 4.691,00 m² alanlı arsa üzerine betonarme yapı biçiminde, ayrık nizamlı olarak, 2 bloktan oluşmaktadır. Taşınmaz B blokta yer almakta olup, bodrum + zemin + 16 normal kattan ibaret ve toplamda 33 bağımsız bölüm yer almaktadır. Taşınmaz; mevcutta net balkonsuz 123 m², (brüt 159 m²) kullanım alanlıdır. Taşınmaz, mahallinde 3 oda, salon, mutfak, wc, banyo, giyinme odası, e.duş hol, antre, 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır.
Adresi : Menderes Mah. (Tapuda Yenikent/Menderes Mh) 774. Cad. No: 10B İç Kapı No: 25 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 4.691,00 m2
Arsa Payı : 71/4691
İmar Durumu :İnşaat tarzı Sincan Belediyesi resmi internet sitesi e-imar sayfasından alınan bilgiye göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık nizam, muadil inşaat alanı 9502,85 m² Yençok 17 kat olan yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.
Kıymeti : 3.005.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:18

2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 10:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:18

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.